МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___
 на выполнение подрядных работ (услуг) для муниципальных нужд г.Владимира
г. Владимир	                                                      "__" __________2007г.

Муниципальное учреждение культуры «Городской дворец культуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах города Владимира
 в соответствии с приказом начальника управления культуры администрации г. Владимира № 46 от 03.04. 2006г. о порядке заключения муниципальных контрактов, в лице директора Иоффе Жанны Давыдовны, действующего на основании Устава с одной стороны, и __________________________________  ______________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________________________________ _______________________________________________________  действующего на основании______________________ с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд  города Владимира путем проведения  конкурса
протокол  №   __от «     »___________2007 г.
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
 1.1.	Заказчик   поручает,   а  Подрядчик   принимает   на   себя   обязательства  по
выполнению полного комплекса работ (услуг):
  Косметический ремонт помещения в ДК Лунево (филиал МУК «Городской дворец культуры»)                                 
в соответствии с условиями настоящего Контракта.
 1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ (услуг) по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную  настоящим Контрактом цену.
 Работы (услуги), не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются
 дополнительным соглашением.
                           2. ЦЕНА КОНТРАКТА
 2.1.  Цена  настоящего  Контракта составляет _____________________________
____________________________________________________________________     
 и является твердой на весь период действия  настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
 Цена Контракта определяется с учетом прогнозируемого уровня инфляции на период  выполнения работ (услуг) по настоящему Контракту.
 2.2.	Заказчик вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренным настоящим Контрактом  работ (услуг)  не  более чем  на 10  (десять) процентов такого объема в случае:
 - выявления потребности в дополнительных работах (услугах), не  предусмотренных настоящим Контрактом, но связанным с работами (услугами), предусмотренными настоящим Контрактом;
 -  при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом  работ (услуг).
 При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую  стоимость работ (услуг) по настоящему Контракту, установленную  в пункте 2.1 настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ (услуг) или объему указанной части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены.
 		2.2 Изменение общей стоимости работ (услуг) по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнения к настоящему Контракту.
 2.3. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение 30  рабочих
дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы (услуги) при наличии финансирования. Планируемое финансирование 1 квартал.
              2.5.  Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере  30  %.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (УСЛУГ)
3.1 Подрядчик производит работы (услуги) по настоящему Контракту в сроки:
                   Начало:  
                   Окончание:
   3.2 Изменения сроков выполнения работ по настоящему Контракту могут вноситься дополнительным соглашением.
                               4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛВИЯ
      4.1. Наличие лицензии на осуществление строительной деятельности. Соответствие ГОСТ, ОСТ, ТУ и иным действующим на территории РФ нормативам.
      4.2. В смету должны быть включены налоги, сборы, стоимость материалов, транспортные расходы, заработная плата, плановые накопления, другие обязательные выплаты и платежи, согласование материала с заказчиком.
      4.3. Наличие гарантийного срока.
5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)

       5.1.Предусмотренные настоящим Контрактом работы (услуги) осуществляются в полном соответствии с утвержденной сметой и СНиП.
   5.2.Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ (услуг).
        5.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ  (услуг) в течение  10  рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ (услуг), или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
 В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ (услуг) сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.
Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

 6.1.Стороны  освобождаются   от  ответственности  за   полное   или   частичное  неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием   обстоятельств   непреодолимой   силы,   а   именно   наводнения,   пожара, землетрясения,   диверсии,   военных   действий,   блокад,   изменения  законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а  также   других   чрезвычайных   обстоятельств,   которые   возникли   после   заключения  настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.2.При  наступлении таких  обстоятельств  срок исполнения  обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
 6.3. Сторона,   для    которой   надлежащее    исполнение     обязательств оказалось  невозможным вследствие  возникновения обстоятельств  непреодолимой  силы,  обязана в течение 5 (пяти) календарных дней  с  даты  возникновения таких  обстоятельств уведомить в письменной форме другую  Сторону об их  возникновении,  виде  и  возможной продолжительности действия.
6.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
                           
			7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы (услуги),  выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
7.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.
 7.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня  возникновения изменений известить другую Сторону.
7.4.	При  уменьшении бюджетных средств,  выделенных для  финансирования  подрядных работ (услуг), Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ (услуг).

                      8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее  исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а  также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
8.2.За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ (услуг), Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ (услуг) за каждый день просрочки.
8.3.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).  Неустойка   (штраф,   пеня)   начисляется   за   каждый   день   просрочки   исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня  истечения установленного Контрактом срока исполнения    обязательств. Размер такой  неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
 день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка  Российской Федерации.
8.4.Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.
8.5.Заказчик  может до  сдачи  ему  результата  работ  (услуг)  отказаться   от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически  произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ (услуг), выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.
8.6. Ответственность за безопасные условия труда и технику безопасности при выполнении работ несет Исполнитель.                                                                  
                                   9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1.Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.
9.2.В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Владимира.
9.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны  руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
       Заказчик МУК «Городской дворец культуры» 
Юридический адрес: 600005, г. Владимир, ул. Горького,54
ИНН 3328300032      КПП 332801001 
Р/С40204810300000000040 Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области    
г. Владимир
БИК 041708001     
Подрядчик:
Юридический адрес:
        ИНН                                         КПП 
       Р/С                                                             г. Владимир
       Кор.счет                                 БИК  

Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, каждый экземпляр  содержит  6  листов.	
Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
1.	Протокол котировочной комиссии
2.	Дефектная ведомость.
            
 ЗАКАЗЧИК	         ПОДРЯДЧИК
Директор МУК                                                         Директор  
«Городской дворец культуры»

_________________  Ж.Д.Иоффе                              ___________________ 
     м.п.    подпись                                                             м.п. подпись

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры 
_________________________Т.В.Шаркова
            м.п.        (подпись)