Форма
типового муниципального контракта на выполнение работ
(оказание услуг) для муниципальных нужд г. Владимира

                         МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N _______
            на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд
                                   г. Владимира

г. Владимир                                                 "__" _________ 200__ г.

__________________________________________________________________________________,
именуемый  в  дальнейшем  "Заказчик",  от  имени  и  в интересах города Владимира в
соответствии с Положением ________________________________________________________,
утвержденным _____________________________________________________________________,
в лице ___________________________________________________________________________
с одной стороны, и _______________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________________________,
действующего на основании ________________________________________________________,
с  другой  стороны,  с  соблюдением  требований Федерального закона от 21.07.2005 N
94-ФЗ  "О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для  государственных  и  муниципальных  нужд",  на основании результатов размещения
заказа    для    муниципальных    нужд    города    Владимира    путем   проведения
____________ (конкурса,      аукциона,      запроса      котировок      и     т.п.)
_________________N_______________от______________________________г.
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

                               1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

    1.1.  Заказчик  поручает,  а  Подрядчик  принимает  на  себя  обязательства  по
выполнению        полного        комплекса       работ       (оказания       услуг)
__________________________________ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
    1.2.  Заказчик  обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения
работ  (оказания  услуг)  по  настоящему Контракту, принять их результат и уплатить
обусловленную настоящим Контрактом цену.
    1.3.  Работы  (услуги),  не  предусмотренные  настоящим Контрактом, оформляются
дополнительным соглашением.

                                 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

    2.1.  Цена  настоящего  Контракта  составляет  ____________руб.  с  учетом НДС,
который  составляет  ____%,  или  _______руб.,  и  является  твердой на весь период
действия  настоящего  Контракта  в  соответствии  с Протоколом согласования твердой
договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
    Цена  Контракта  определяется  с  учетом  прогнозного уровня инфляции на период
выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Контракту.
    2.2.  Заказчик  вправе  при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех
предусмотренных  настоящим  Контрактом  работ  (услуг)  не  более  чем  на 5 (пять)
процентов такого объема в случае:
    -  выявления потребности в дополнительных работах (услугах), не предусмотренных
настоящим   Контрактом,   но  связанных  с  работами  (услугами),  предусмотренными
настоящим Контрактом;
    -  при  прекращении  потребности  в  предусмотренных настоящим Контрактом части
работ (услуг).
    При   этом  по  согласованию  с  Подрядчиком  Заказчик  вправе  изменить  общую
стоимость  работ  (услуг)  по  настоящему  Контракту,  установленную  в  пункте 2.1
настоящего Контракта, пропорционально объему указанных дополнительных работ (услуг)
или объему указанной части работ, но не более чем на 5 (пять) процентов такой цены.
    2.3.  Изменение  общей  стоимости  работ (услуг) по настоящему Контракту должно
быть оформлено в качестве дополнения к настоящему Контракту.
    2.4.  Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение _______рабочих дней
со  дня  подписания  финансового  акта  сдачи-приемки выполненной работы (оказанной
услуги).
    2.5. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере___%.

                    3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

    3.1.  Начальный,  конечный  и  промежуточный  сроки  выполнения работ (оказания
услуг) по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом.
    3.2.  Изменения  в  календарный  план по настоящему Контракту могут вноситься в
соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

               4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)

    4.1. Предусмотренные   настоящим  Контрактом   работы  (услуги)  осуществляются
в полном соответствии с ___________________________________________________________
                          (ТУ и другие документы, утвержденные или согласованные
___________________________________________________________________________________
                        в установленном порядке, их номера и даты)
    4.2. Подрядчик  обязан  в  письменной  форме  известить  Заказчика о выполнении
работ (оказании услуг).
    4.3. Заказчик  обязан с участием Подрядчика  провести приемку выполненных работ
(оказанных услуг) в течение _____ рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при
обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ (услуг), или  иных
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
    В случае   мотивированного   отказа   Заказчика  от  приемки выполненных  работ
(оказанных услуг) сторонами составляется двухсторонний  акт  с  перечнем выявленных
недостатков и сроков их устранения.
    Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

                       5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    5.1.   Стороны   освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное
неисполнение  своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось
следствием   обстоятельств   непреодолимой  силы,  а  именно:  наводнения,  пожара,
землетрясения,  диверсии,  военных  действий,  блокад,  изменения законодательства,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также
других  чрезвычайных  обстоятельств,  которые  возникли после заключения настоящего
Контракта  и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а
также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
    5.2.  При  наступлении  таких  обстоятельств  срок  исполнения  обязательств по
настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств,
постольку  поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего
Контракта в срок.
    5.3.   Сторона,   для  которой  надлежащее  исполнение  обязательств  оказалось
невозможным  вследствие  возникновения  обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение  5  (пяти)  календарных  дней  с  даты  возникновения  таких  обстоятельств
уведомить  в  письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной
продолжительности действия.
    5.4.  Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с
даты  соответствующего  уведомления,  каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий
Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств

                                 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    6.1.  Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы (услуги),
выполняемой   Подрядчиком,   без   вмешательства   в  его  оперативно-хозяйственную
деятельность.
    6.2.   Все   изменения   и   дополнения  по  настоящему  Контракту  оформляются
дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.
    6.3.  В  случае  изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса,
названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
возникновения изменений известить другую Сторону.
    6.4.  При  уменьшении  бюджетных  средств,  выделенных для финансирования работ
(оказания  услуг),  Стороны  должны  согласовать  новые сроки, а если необходимо, и
другие условия выполнения работ (оказания услуг).

                           7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ...

                             8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    8.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  либо  за  ненадлежащее
исполнение  обязательств  по  настоящему  Контракту в соответствии с гражданским, а
также   иным  действующим  гражданским  законодательством  Российской  Федерации  и
условиями настоящего Контракта.
    8.2.  За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ
(оказания  услуг)  Подрядчик  уплачивает  Заказчику  пени в размере 0,1% цены работ
(оказания услуг) за каждый день просрочки.
    8.3.  В  случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
настоящим  Контрактом,  Подрядчик  вправе  потребовать  уплату  неустойки  (штрафа,
пеней).  Неустойка  (штраф,  пеня)  начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства,  предусмотренного  Контрактом,  начиная со дня, следующего после дня
истечения  установленного  Контрактом  срока  исполнения обязательств. Размер такой
неустойки  (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день  уплаты  неустойки  (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.
    8.4.  Уплата  неустойки  (штрафа,  пеней)  не освобождает стороны от исполнения
обязательств по Контракту.
    8.5.  Заказчик  может  до  сдачи  ему  результата  работ  (услуг) отказаться от
исполнения  Контракта,  уплатив  Подрядчику  за  фактически  произведенные затраты,
согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ (услуг),
выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

                           9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

    9.1.  Все  споры  и  разногласия между Сторонами, возникающие в период действия
настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.
    9.2.  В  случае  неурегулирования  споров  и разногласий путем переговоров спор
подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Владимира.
    9.3.  Во  всем  остальном,  что  не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

                            10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

    10.1.  Срок  действия  Контракта  устанавливается  с_______  200__ г. по_______
200__ г.

               11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

    Настоящий  Контракт  составлен  в  ___________  экземплярах,  каждый  экземпляр
содержит ____ листов.
    Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

ЗАКАЗЧИК                                  ПОДРЯДЧИК
_______________________                   ________________________
_______________________                   ________________________
    м.п.   (подпись)                         м.п.   (подпись)